网站域名出售 微信:  hucheng114

网站内容整理中,如有侵权内容请联系我们处理

友情文档

 找回密码
 立即注册
搜索
查看: 562|回复: 0
收起左侧

音乐喷泉工程合同

[复制链接]
等级头衔

等級:小学生

Rank: 2Rank: 2

积分成就
UID
6818
主题
47
精华
0
墨水
124

发表于 2022-2-27 20:43:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
                                 xxxx 音乐喷泉供货及安装工程合同
 甲方:
 乙方:
 依据《中华人民共和国合同法》 、《中华人民共和国建筑法》等有关法律、法规文件。结 合“ xxxx ”项目的实际情况,就音乐喷泉工程,经甲乙双方友好协商,将音乐喷泉工程所 需的设备、配件、材料供货及安装工程由乙方承包。为了明确双方责任与义务        , 确保音乐喷
 泉工程质量及工程的顺利进行,双方达成以下协议:
 第一条 . 工程概况
 、工程名称: xxxx 项目《音乐喷泉供货及安装工程》;(以下简称本工程)
 、工程地点: xx 市 xxxx
 、承包方式:承包人以包工,包材料、包设备供应,包安装、包质量、包安全、包 工期、包验收的方式承包。音乐喷泉工程所用设备、材料、配件的品牌、型号、价格及数 量详见附件、设备安装位置详见布局施工图。' 第二条、 xxxx 样板区的音乐喷泉工程承包范围
 喷雾系统(含喷雾泵、管道、过滤器、阀门、喷雾头、电线缆套管的预埋、敷设 及套管的防水封堵)的供货及安装;
 、万马奔腾喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套 管的防水封堵)的供货及安装;
 、玉柱喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的 防水封堵)的供货及安装;
 海鸥摇摆喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套管 的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
 、直流喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的 防水封堵)的供货及安装;
 、大炮喷泉系统(含水泵、管道、阀门、喷头、电线缆套管的预埋、敷设及套管的 防水封堵)的供货及安装;
 、直流喷头圆摆系统(含水泵、管道、阀门、喷头、水下电动摇摆装置、电线缆套
 管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的供货及安装;
 、水下装饰的照明系统(含灯具、电线缆套管的预埋、敷设及套管的防水封堵)的 供货及安装;
 、音乐喷泉水池周边的防水音响系统(含音响设备、电线缆套管的预埋、敷设及套 管的防水封堵)的供货及安装;
 2.10、        背景音乐设备间(座落在 5#楼5N-A至5N-1/0A轴交5N-1至5N-1/01轴),该
 设备间的电源接点:甲方负责三相五线电源至背景音乐间的配电箱(含配电箱的安装) ,配 电箱至控制箱线(缆)由乙方负责: (含水泵、装饰照明灯的配电控制箱的供货及安装);
 2.11、 音响系统(含调音台、小功放、音响功放、多媒体电脑、        DVD机 )的供货及安装;
 2.12 、各种喷泉设备固定的砼基础浇捣;
 2.13、潜水泵的不锈钢防护装饰装置;
 2.14 、电线(缆)出剪力墙的金刚取孔,并穿完线(缆)后的防水封堵截;
 2.15、出剪力墙的过线(缆)手孔砌筑;水池边的过线(缆)手孔的砌筑。
 第三条 合同工期
 、开工时间:为本合同甲、乙双方签订之日。
 、本合同签订之日起 15天内,设备、材料、配件应到货进入工地;
 3.3、本工程根据景观工程进度,总工期为 30天。
 、施工过程中,因发包人原因导致的工期延误,由发包人签认后顺延工期。
 、本合同的所有工期为日历天数,包括所有法定假期、休息日、雨天、雾天、高温 等天气。
 第四条 施工依据
 、 xx 设计院设计的 xxxx 景观图;
 4.2、中标单位深化设计的音乐喷泉施工图(经设计部盖章签字确认后);
 、甲方发出的设计修改通知。
 第五条 总价款
 、本项目按甲方确定的设计图纸承包,为含税总价包干的合同(含设备、管材、配 件、阀门、各种铜电线、电缆、辅材、人工费、税收、利润等一切费用为交钥匙工程) 。总 包干价为 38万元(大写:叁拾捌万元正);本合同在执行中 , 若遇市场的材料、设备、人工 费等价格及税收、相关政策的收费的变化 , 甲方一概不作任何调整。
 第六条 设备、材料的进场验收与保管
 、乙方将所有的设备、材料、配件到工地 , 应通知甲方专工及监理作进场初验 ,初验 合格后, 乙方负责保管。
 、乙方提供的产品包装必须完整,设备的性能参数及配件必须符合国家技术标准; 产品的品牌、型号规格、按合同的附件(清单)执行。
 、未经甲方同意随意更改产品品牌、型号、规格,若发现甲方有权拒绝其进场。若 发现假冒伪劣产品,甲方有权拒绝不合格品进场,并按产品市价        100%罚款,并承担由此引
 起的一切经济和法律责任。
 乙方进入甲方工地的设备、配件、材料经甲方、监理初验合格后,乙方应妥善保 管,若出现人为损坏、被偷窃等所产生的损失,应由乙方负责。
 第七条 验收、维保期的服务
 、工程施工完毕,经乙方调试、自验收合格后,方可向甲方申请竣工验收。甲方 接到乙方竣工验收申请,在一周内组织验收小组(设计部、工程部、物业公司)进行终验 收。
 、若终验收中,出现不合格项,乙方应无条件予以整改,并要确保工期。
 、维保期间的服务
 、本工程维保期为二年(移交次日计算) 。
 、在维保期内,因音乐喷泉系统质量缺陷(管道破裂、接头松动、电路漏电、电 路断路、电路短路、功能不能满足设计要求、不能正常使用等)而造成返修,其费用由乙 方负责;因乙方工程质量缺陷造成业主、使用人或第三方人身及财产损害的,由乙方负责 赔偿。
 、维保期内出现质量问题,乙方应免费进行维修(从验收次日起计算);保修期 内出现设备运行故障, 乙方接到甲方或物业公司电话通知之时起 24 小时内派员到达现场进 行维修,保证在 12 小时内修复或更换。若乙方未能在约定的时间内到达现场维修,甲方或 物业公司有权另行委托其他单位进行维修,其所发生的一切费用(按实际发生费用x 120% 不经乙方认可,在质保金中扣除,甲方(或甲方指定的物业管理公司)留下所有记录,供 乙方备查。所留质保金不足以支付的,甲方依法继续追究乙方相应经济责任。维保期内因 不可抗力因素或人为破坏造成的损坏外,乙方负责有偿维修(只收配件及材料费用,免收 人工费),维保期满后,若出现故障需维修,乙方只收配件及材料费用,免收人工费。
 第八条、付款方式
 、设备运达施工现场,经初验合格后 10 个工作日内,凭验收报告单、建安税收发 票付合同总价款的 50%,即人民币 190000元(大写:壹拾玖万元整) 。
 、工程验收合格并移交物业后 ,凭竣工验收报告、 物业的接收单、建安税收发票(应 含维保款)甲方在 10 个工作日内支付合同总价的 95%(含前期付款) , 本次付款即人民币 171000元(大写:壹拾柒万壹仟元整) 。余下合同款 5%(即人民币 19000元,大写:壹万 玖仟元整),若乙方无施工质量问题,设备质量问题,凭物业公司出具的《工程质量维保期 的评定报告》,在工程维保期满后 ( 贰年)付清(不计利息)。
 第九条 双方责任和义务
 甲方责任
 甲方负责提供电源并含配电箱安装;
 甲方负责及时办理设备进场初验手续,按进度,及时地支付给乙方工程进度款。
 甲方负责地下室设备用房安装门,提供给乙方作临时仓库。
 甲方负责相关工序作业的协调。
 甲方免费提供乙方施工、生活用水用电。
 乙方责任
 乙方负责到工地的设备材料的看管, 防止被偷被窃等丢失现象 (若出现丢失由乙 方负责补齐);应对自身的或他人的半成品和成品的进行保护, 至安装调试交付甲方使用为 止。(本工程为交钥匙工程)
 乙方为物业公司免费培训两名开机、维护人员 , 做到包教包会。
 乙方必须专人负责此项目,并教育工人注重安全施工,提高安全意识,进入施 工场地应带安全帽等安全措施,杜绝一切安全事故的发生。若出现安全事故,其产生的经 济损失和法律责任由乙方全部负责,一切与甲方无关。
 乙方对工程精心设计、施工、调试,使该项工程做到使用方便、运行稳定、维 修简单;并负责提供内业资料、产品使用说明书,设备保修书、产品合格证给甲方。
 乙方施工人员必须服从工程部专工及监理的施工管理和监督,做到与其他专业
 班组施工的和谐配合施工。
 第十条 违约责任
 甲方违约责任
 甲方按上述付款方法约定,未能及时支付乙方工程款,每日按万分之二计算的 滞纳金支付给乙方 。
 乙方违约责任
 除地震、水灾、台风等不可抗力原因外。若乙方不及时供货或逾期完工,应承 担违约责任。以未能按时供货或工程未能按时完工,按每日万分之六计算支付违约金。
 如乙方因产品和安装质量不合格给甲方造成经济损失,乙方承担赔偿责任。
 第十一条 合同纠纷解决方式
 本合同在履行过程中若发生异议,由甲乙双方友好协商解决,协商不成,合同的任一 方都可向工地所在地的工商行政仲裁机构申请仲裁,或者向工地所在地的人民法院提起诉 讼。
 第十二条 本合同附件具有同等的法律效力。
 第十三条 本合同壹式陆份,双方盖章签字后生效,甲方执肆份,乙方执二份。
 甲 方:(盖章)开户行:
 甲 方:(盖章)
 开户行:
 帐 号:
 代 表:
 时 间:
 开户行:
 帐 号:
 代 表:
 时 间:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表